Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

На счете 70 или 73 вы отражаете матпомощь и компенсации?

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Нет сроков в календарном плане – нет и неустойки

9 октября 2007 647 просмотров

И Абош

Заключая инвестиционный договор, стороны не утвердили календарный план строительства. Поэтому когда одна компания, считая, что сроки строительства нарушены, решила взыскать через суд со своего партнера неустойку, ей было отказано в иске. Подробности – в постановлении ФАС Поволжского округа от 26 июня 2007 г. № А06-704/06Е

Суть спора

ООО «Производственно-коммерческая фирма “Фалкон”» (истец) обратилось в суд с иском к своему партнеру (ответчик) о взыскании с него неустойки в размере 1 300 000 руб.

Между истцом и ответчиком был заключен договор участия юридического лица в инвестировании строительства. При его заключении стороны решили принять за основу сроки строительства объекта, указанные в приложении к договору долевого участия в строительстве. При этом в соответствии с пунктом 1.3 инвестиционного договора срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 28 июля 2005 года. Полагая, что ответчик нарушил предусмотренные сроки, истец обратился с иском о взыскании с партнера неустойки в сумме 1 300 000 руб.

Решение суда

Суд поддержал ответчика. И вот почему.

Календарный план строительства объекта отсутствовал. А график производства работ не является календарным планом строительства. В соответствии с пунктом 6.5 договора, заключенного между сторонами, размер штрафа за нарушение сроков строительства объекта и сроков внесения очередных платежей подлежит учету при проведении окончательных взаиморасчетов между сторонами договора. В результате получить неустойку ООО «Производственно-коммерческая фирма “Фалкон”» не удалось.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться




Вопросы и ответы по теме



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка